Ваш гид в законодательстве Казахстана


Печать

Ст. 654 Гражданский кодекс РК (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 29.11.2022

Гражданский кодекс РК (Особенная часть)
Статья 654. Проектно-сметная документация

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, и сметой, определяющей цену работ.  

При отсутствии иных указаний в договоре предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в проектной документации и в смете (проектно-сметной документации).  

2. Если иное не предусмотрено договором, проектно-сметная и другая техническая документация, составленная на иностранном языке, передается подрядчику переведенной на государственный или русский язык. Единицы измерения должны соответствовать метрической системе, установленной законодательными актами.  

3. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание проектно-сметной документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.  

4. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные проектно-сметной документацией работы и в связи с этим необходимость дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.  

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законодательными актами или договором не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик может приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика.  

5. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные пунктом 4 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимости немедленных действий в интересах заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работы могло привести к гибели или повреждению строящегося объекта.  

6. При согласии заказчика на дополнительные работы и их оплату подрядчик вправе отказаться от выполнения указанных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.
Статья 406 ...652 653 654 655 656 ...1124

Перейти к статье
Новые комментарии на сайте

Здравствуйте. Следователь в уголовном деле по имеющейся статье вынес отдельное определение, предоставив в постановлении о признании потерпевшим другой ЕРДР и номер статьи УК РК. Вопрос: Должен ли следователь был разъяснить уведомлением потерпевшую сторону в письменном виде о вынесенном решении и где это регламентируется. Спасибо.


По гражданскому делу о земельном споре суд удалил из дела (судебного кабинета) ВСЕ материалы поданные ответчиком, без устных и письменных объяснений. Решение основано только на материалах поданных истцом. Есть ли в этой ситуации нарушение закона.


Здраствуйте, я был призван по 32 статье на воинскую службу. Могу ли я уйти в декретный отпуск?


Здравствуйте! 16 летнего подростка избил и выбили зуб, повредили челюсть, 18 летний парень ! Что будет обидчику? Какая это статья? Сколько можно потребовать?


Добрый день! Я подала на безвоздмездную приватизацию так как имею полигонное удостоверение, стаж работы в гос учреждении более 10 лет. Отказали по причине отчуждения 1 комн квартиры менее 5 лет назад. Есть какой то выход? Или ждать истечеия 5 лет и потом только подавать снова?


Последние комментарии






Вы юрист? Нужны новые клиенты?
Разместите информацию о себе

- Это бесплатно

- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта

- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день

- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей

Зарегистрироваться